подписание акта выполненных работ в одностороннем порядке



Автор Евгения Зуева задал вопрос в разделе Юридическая консультация

Акт выполненных работ и получил лучший ответ

Ответ от Любовь Аристархова[гуру]
Евгения, здесь много мудрых и не очень советов, НО. Кто сталкивался с работой непосредственно строительной организации, тот знает, что это повсеместная практика.
Из собственного опыта подскажу: 2 недели - это не срок. Пишите письма о том, что работы выполнены, просите подписать договор и сообщить в письменном виде о сроках оплаты. Указываёте в письме СРОК ответа: просим дать ответ в письменном виде в течение 5 дней и т. п.
Если ничего не поможет, то собирайте все эти письма и подавайте в суд на ОПЛАТУ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ( не оплату по договору) , но для этого понадовится экспертиза - фотосессия не пройдет.
Пока попробуйте подписать Акт КС-2 у лиц, непосредственно выполняющих обязанности по проверке объемов. Чаще всего это какой нибудь начальник участка или т. п.
Если есть вопросы - пишите в почту.
Удачи.
Источник: 10 лет в строительстве.

Ответ от Иван Куняшов[гуру]
обращайтесь официально выставляйте прензию и так далее

Ответ от Валерий[гуру]
Евгения, полагаю, что Вам необходимо обратиться в суд (арбитражный суд) с соответствующим иском к Заказчику.
Удачи

Ответ от Брянцева Лола[гуру]
А как это вы выполняли работы без подписанного договора? Такого делать нельзя!! ! Теперь вряд ли что-нибудь докажите, Заказчик вас не о чем ведь не просил. Хотябы Протокол о намерениях есть?

Ответ от Наталья[гуру]
Уклонение заказчика от подписания акта сдачи-приемки.
Что делать, если заказчик по договору строительного подряда уклоняется от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ?
Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных по договору строительного подряда работ является сдача результата работ заказчику.
Подрядчик, исполнивший свои обязательства по договору строительного подряда, обязан в письменной форме известить заказчика о завершении работы и вызвать его для участия в приемке ее результата. Такие действия подрядчика являются выполнением его обязанности по сдаче заказчику результатов работ. В том случае, если извещение о выполнении работ не будет направленно, подрядчик утрачивает право ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорного обязательства по приемке работ и не сможет требовать оплаты выполненных работ, поскольку фактически результат работ не будет считаться переданным заказчику в установленном порядке.
Организация и осуществление приемки результата работ, если иное не предусмотрено договором, составляют обязанность заказчика. В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Если иное не предусмотрено договором, работы по сдаче выполненных строительных работ осуществляются за счет заказчика объекта строительства.
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (их полномочными представителями) .
В том случае, если после извещения о выполнении работ приемка результата работ задержится по вине заказчика, вследствие того, что заказчик уклоняется от подписания акта сдачи-приемки результата работ, подрядчик освобождается от ответственности за возникшую по причинам, зависящим от заказчика, просрочку в сдаче работ. Закон устанавливает право подрядчика при отказе заказчика от подписания акта сделать об этом в акте соответствующую отметку и подписать акт в одностороннем порядке. В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса РФ составленный в одностороннем порядке акт является доказательством выполнения подрядчиком работ по договору. Подрядчик, составивший и подписавший в одностороннем порядке акт сдачи-приемки работ, вправе потребовать от заказчика произвести с ним расчет за представленные в акте работы и уплатить проценты за удержание денежных средств.
Такой акт может быть признан судом недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта будут признаны обоснованными. Однако обязанность доказывания того факта, что обязательства подрядчика по договору строительного подряда не исполнены надлежащим образом, в случае уклонения или отказа заказчика от подписания договора, ложится на самого заказчика.
(Автор: Ведущий юрист ООО "КАДИС" Яна Асмаловская)

Ответ от Марина[эксперт]
Простите. а как вы выполнили работы, если даже не подписали договор? В наше время нельзя так доверять!

Ответ от Валерий Мамедов[гуру]
Пусть представителм заказчика засвидетельствуют Вам (письменно, на фото-видео записях) факт выполнения принятых Вами на себя обязательств, берите всю почту, касающуюся этого вопроса . в перед в суд с иском к заказчику. Взывая его к совести Вы попросту тратите свое время.

Ответ от Boralex-m[активный]
Очень не осмотрительно. Как так договор не подписан а работы выполнены? Это же абсурд. Если договор не подписан сторонами считайте что его просто нет и ни какой суд здесь не поможет

Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Акт выполненных работ

Нужен образец Иска в АС СПб о взыскании задолженности по договору подряда Плис хелп
ПРИМЕРНО ТАК

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской областиподробнее...

нужно содержание договора подряда. вкратце...
ЗаказчикПодрядчик

АКТ
Сдачи- приемки от « …» ……….. 2007г.
По договору от «…»
подробнее...

Платиться ли госпошлина за пользование чужими денежными средствами если иск о взыскании задолженности?
Проценты предусмотрены ст. 395 ГК РФ, это исковое требование, госпошлиной оплачивается. Если истец
подробнее...
 

Ответить на вопрос:

Имя*

E-mail:*

Текст ответа:*
Проверочный код(введите 22):*